Orzeczenia sądowe — Strona 9003 z 13051

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego, zasądzając od wykonawcy na rzecz Skarbu Państwa część dochodzonej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy o roboty budowlane, uznając, że opóźnienie było zawinione.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego, uznając apelację oskarżonej za oczywiście bezzasadną i obciążając ją kosztami postępowania.

Sąd oddalił powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, uznając, że powód nie udowodnił istnienia wierzytelności z tytułu kar umownych, którą mógłby skutecznie potrącić.

Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej spółki z o.o. na rzecz powoda spółki jawnej kwotę ponad 47 tys. zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo w pozostałym zakresie i zasądzając zwrot kosztów procesu.

Sąd Okręgowy warunkowo zawiesił wykonanie kar pozbawienia wolności wobec oskarżonych o kradzież drewna, uwzględniając apelacje obrońców, jednocześnie utrzymując w mocy wyrok w pozostałej części i zasądzając koszty od jednego z oskarżonych.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów w sprawie o odszkodowanie za zniszczenie lokalu użytkowego, uznając jedynie niewielką część roszczenia za zasadną.

Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS i przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury od 1 kwietnia 2013 r., uznając spełnienie warunków pracy w szczególnych warunkach.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego, oddalając powództwo o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie, uznając, że pozwany pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania swojego pracownika, który złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Sąd zasądził od ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanych pełne odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, uwzględniając kosztorys niezależnego rzeczoznawcy i opinię biegłego, a także koszty sporządzenia tej opinii.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego, orzekając przepadek podrobionych dokumentów, które miały pozostać w aktach sprawy, a w pozostałej części utrzymał wyrok w mocy, zwalniając oskarżoną od kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanego Urzędu Skarbowego na postanowienie o odrzuceniu pozwu, uznając, że umorzone postępowanie nie stanowi powagi rzeczy osądzonej.

Sąd Apelacyjny częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego, obniżając zasądzoną kwotę odszkodowania za zwłokę w dostarczeniu lokalu socjalnego, uznając, że złożenie oferty najmu lokalu socjalnego przez gminę wyklucza bezprawność jej działania po upływie rozsądnego terminu na jej akceptację przez lokatora.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego, zasądzając od powódki na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu, oddalając apelację powódki i oddalając jej powództwo o ochronę dóbr osobistych, uznając publikację za mieszczącą się w granicach dozwolonej krytyki.

Sąd Okręgowy przyznał ubezpieczonej prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, uznając jej okresy zatrudnienia za spełniające wymogi, mimo zastrzeżeń ZUS co do dokumentacji.

Sąd Okręgowy oddalił apelację wnioskodawczyni, utrzymując w mocy postanowienie sądu niższej instancji o oddaleniu wniosku o wpis większego udziału we współwłasności nieruchomości, gdyż nie wykazała ona nabycia tych udziałów na podstawie umowy darowizny.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, uznając, że reportaż telewizyjny nie naruszył jego dóbr, ponieważ podane informacje były prawdziwe lub dotyczyły fikcyjnych postaci.

Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużników na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności spółce jako następcy prawnemu wierzyciela, podkreślając formalny charakter postępowania klauzulowego.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS, uznając, że paczki choinkowe dla dzieci pracowników, przyznane w równej wysokości, stanowią świadczenie socjalne niepodlegające oskładkowaniu.

Sąd Okręgowy przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury, uznając, że udowodnił on wymagany 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach, mimo początkowej odmowy ZUS.

Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił odwołania firmy budowlanej od decyzji ZUS nakazujących naliczenie składek na Fundusz Pracy i FGŚP od kosztów noclegów pracowników, uznając sprawę za prawomocnie rozstrzygniętą przez Sąd Apelacyjny.

Sąd Rejonowy w Kłodzku skazał J.R. za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do zakazu prowadzenia rowerów, orzekając karę aresztu, karę pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia rowerów.

Sąd Apelacyjny przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury od 1.07.2012 r., uznając, że posiadał wymagany 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach, w tym okres służby wojskowej.

Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, uznając, że błędnie zinterpretowano przepisy Karty Nauczyciela dotyczące umów terminowych.

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację szpitala, zasądzając od NFZ ponad 1,8 mln zł za świadczenia chemioterapii ratujące życie, udzielone ponad limit kontraktowy.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok skazujący za prowadzenie pojazdu mimo sądowego zakazu, uznając apelację obrońcy za bezzasadną.

Sąd Apelacyjny przyznał prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uznając, że kontynuowanie umowy cywilnoprawnej po rozwiązaniu stosunku pracy nauczycielskiej nie pozbawia prawa do świadczenia, jeśli wszystkie przesłanki zostały spełnione do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Sąd Okręgowy oddalił apelację ubezpieczyciela, potwierdzając prawo poszkodowanego do odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego przez cały okres faktycznej niedostępności pojazdu, włączając czas procedury likwidacyjnej i oczekiwania na części.

Sąd Okręgowy oddalił apelację ojca o obniżenie alimentów na rzecz dwójki dzieci, uznając, że mimo jego pogorszonej sytuacji materialnej, potrzeby dzieci wzrosły, a matka ma możliwości finansowe do pokrycia części kosztów.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda, uznając brak dowodów na istnienie umowy o podział zysków z transakcji sprzedaży biomasy.

Sąd Okręgowy oddalił apelację uczestnika postępowania w sprawie o dział spadku i podział majątku wspólnego, utrzymując w mocy postanowienie Sądu Rejonowego przyznające prawo do lokalu mieszkalnego jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty drugiego.

Sąd zasądził od pozwanej spółki jawnej na rzecz powoda kwotę 616,23 zł wraz z odsetkami za reklamę w internecie, uznając umowę za skutecznie zawartą pomimo braku doręczenia regulaminu przed jej zawarciem.

Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda w sprawie o zapłatę czesnego, uznając roszczenie za przedawnione na podstawie dwuletniego terminu z art. 751 § 2 k.c. lub trzyletniego terminu z art. 118 k.c. dla świadczeń okresowych.

Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda, uznając, że odszkodowanie za zniszczony sprzęt powinno odpowiadać jego wartości sprzed szkody, a nie cenie nowego urządzenia.

Sąd Okręgowy oddalił zażalenie wierzyciela na postanowienie sądu rejonowego, uznając, że pieczęć z klauzulą wykonalności nie jest integralną częścią postanowienia i nie podlega sprostowaniu jako oczywista omyłka.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego, oddalając powództwo o zapłatę za postój przyczepy campingowej z powodu braku legitymacji procesowej powoda do pobierania opłat.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, oddalając zarzut potrącenia podniesiony przez pozwanego.

Sąd Okręgowy przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury w obniżonym wieku, uznając okres pracy jako dekarza za pracę w szczególnych warunkach, mimo braku formalnego świadectwa.

Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił odwołania spółki z o.o. od decyzji ZUS ustalających podleganie ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorców, uznając zawarte umowy za umowy o świadczenie usług, a nie umowy o dzieło.

Sąd Apelacyjny częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie kosztów procesu, zasądzając od pozwanego na rzecz powódek zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego, korygując datę naliczania odsetek ustawowych od zasądzonego zadośćuczynienia i obniżając koszty procesu.

Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec jednego z oskarżonych o utrudnianie kontroli i naruszenie nietykalności inspektora pracy, a drugiego uniewinnił.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelacje obu stron w sprawie o zapłatę przeciwko spadkobierczyni dłużniczki banku, utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego co do zasady odpowiedzialności, ale modyfikując datę rozpoczęcia biegu odsetek.

Sąd Apelacyjny obniżył zasądzoną przez Sąd Okręgowy kwotę zadośćuczynienia z 35 545 zł do 15 000 zł, uznając, że pierwotna kwota była zawyżona w stosunku do doznanej przez powoda krzywdy po wypadku przy pracy.

Sąd Okręgowy częściowo uwzględnił odwołanie ubezpieczonego, zobowiązując ZUS do wypłaty odsetek od wyrównania emerytury za okres od maja do lipca 2013 r., oddalając jednocześnie żądanie odsetek za okres od października 2011 r. do listopada 2012 r.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego, uchylając środek karny w postaci zakazu składania ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, uznając go za niezasadny w stosunku do oskarżonego.

Sąd przyznał W. Ś. prawo do emerytury od 2013 roku, uznając jego pracę jako zbrojarza w spornych okresach za pracę w szczególnych warunkach.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ubezpieczonej, uznając, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zawieszania emerytury nie ma zastosowania do osób, które prawo do emerytury nabyły przed 2009 rokiem.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powódki w sprawie o zapłatę kary umownej, uznając ją za nieważną z powodu zastrzeżenia na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok skazujący osobę zarządzającą transportem za dopuszczenie do naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i urządzeń rejestrujących.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS, potwierdzając prawo ubezpieczonej do odsetek od nienależnie wstrzymanej renty socjalnej z powodu błędu organu rentowego.

Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS, uznając wynagrodzenie pracownika budowlanego w wysokości 2000 zł brutto za adekwatne do wykonywanej pracy i kwalifikacji, co stanowi podstawę wymiaru składek.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego, zasądzając niższą kwotę odszkodowania i oddalając apelację w pozostałym zakresie, uznając, że uchwała o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu nie naruszała dobrych obyczajów ani interesów spółki.

Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS, zaliczając okres pracy w Spółdzielni Kółek Rolniczych do okresów składkowych przy ustalaniu kapitału początkowego.

Sąd Okręgowy oddalił apelacje obu stron w sprawie o zapłatę, uznając je za bezzasadne i znosząc wzajemnie koszty postępowania odwoławczego.

Sąd Rejonowy skazał oskarżonego za kradzież z włamaniem samochodu i usunięcie jego numerów identyfikacyjnych, orzekając karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego, zobowiązując oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz małoletniej pokrzywdzonej kwoty 1800 zł, utrzymując w mocy pozostałe rozstrzygnięcia.

Sąd Okręgowy zmienił postanowienie Sądu Rejonowego dotyczące wynagrodzenia biegłego, przyznając biegłemu niższą kwotę niż pierwotnie ustalono, uznając czas pracy za zawyżony.

Sąd Apelacyjny rozstrzygnął o prawie do emerytury wstrzymanej na podstawie przepisów uznanych później za niezgodne z Konstytucją, przyznając rację ubezpieczonej co do zasady wypłaty świadczenia, ale odmawiając odsetek.

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o ochronę dóbr osobistych osadzonego, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania z powodu naruszenia praw procesowych powoda.

Sąd Rejonowy przyznał prawo do zasiłku chorobowego P.W. za okresy niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, uznając, że nie kontynuował on działalności zarobkowej i jego niezdolność do pracy była nieprzerwana.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego, oddalając odwołanie o emeryturę w wieku obniżonym, uznając, że ubezpieczony nie wykazał wymaganego 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach.

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania z powodu wadliwego uzasadnienia i nierozpoznania istoty sprawy przez Sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego, potwierdzając, że umowa o pracę była pozorna i nie stanowiła podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Sąd Apelacyjny częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego, obniżając zasądzoną karę umowną za zwłokę w budowie kompleksu sportowego z 102 477 zł do 81 130 zł, uznając część opóźnienia za usprawiedliwioną.

Sąd Okręgowy częściowo zmienił wyrok Sądu Rejonowego, oddalając powództwo o zakazanie utrudniania korzystania z nieruchomości, ale utrzymał nakaz wydania kluczy do pomieszczeń gospodarczych i bramy wjazdowej, oddalając apelacje obu stron w pozostałym zakresie.

Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda, utrzymując w mocy wyrok Sądu Rejonowego odmawiający ustanowienia rozdzielności majątkowej z powodu niewykazania "ważnych powodów".

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, oddalając apelację ubezpieczyciela i zasądzając od niego zwrot kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego skazujący oskarżonego za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji oraz posiadanie narkotyków, uznając apelację za bezzasadną.

Sąd Okręgowy przyznał prawo do emerytury z obniżonego wieku emerytalnego osobie pracującej w warunkach szczególnych, uznając jej wieloletnie zatrudnienie jako kierowcy ciągnika i samochodu ciężarowego za pracę w szczególnych warunkach.

Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu niższej instancji, oddalając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spółce powstałej w wyniku podziału przez wydzielenie, ze względu na brak podstaw prawnych.

Sąd zasądził od ubezpieczyciela kwotę 3.425,21 zł za szkodę w radiowozie policyjnym, uznając sprawcę kolizji za ubezpieczonego.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację wnioskodawczyni, uznając brak wystarczających dowodów na potwierdzenie 30-letniego stażu pracy wymaganego do przyznania emerytury.

Sąd Okręgowy oddalił odwołanie A. G. od decyzji ZUS nakazującej zwrot nienależnie pobranej emerytury po zmarłym ojcu, uznając, że pobranie środków z wspólnego konta bankowego przez pełnomocnika było nienależne.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS, potwierdzając prawo do emerytury mimo kontynuowania zatrudnienia, w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający przepis zawieszający świadczenie za niekonstytucyjny.

Sąd Apelacyjny częściowo zmienił wyrok Sądu Okręgowego, zasądzając odsetki ustawowe od kwoty 100.000 zł od daty 15 stycznia 2013 roku, oddalając apelację w pozostałej części i zasądzając koszty postępowania apelacyjnego od pozwanych na rzecz powoda.

Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na zarządzenie Sądu Rejonowego o zwrocie wniosku z powodu nieuiszczenia opłaty za złożenie pisma podlegającego wpisowi do rejestru.

Sąd oddalił powództwo o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem, uznając, że nie doszło do uporczywego nękania ani rozstroju zdrowia pracownicy.

Sąd Apelacyjny częściowo zmienił wyrok sądu okręgowego, podwyższając zadośćuczynienie dla powódki, ale oddalając jej żądanie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej.

Sąd Apelacyjny przyznał prawo do emerytury J. Z., uwzględniając okresy pracy w szczególnych warunkach, które wcześniej zostały pominięte.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej spółki, utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego zasądzający od niej na rzecz powoda zwrot pożyczki wraz z odsetkami, uznając, że zmiana umowy pożyczki wymagała formy pisemnej.

Sąd Okręgowy oddalił apelację Miasta Ł. od wyroku Sądu Rejonowego przyznającego prawo do lokalu socjalnego J. D. i S. S., uznając ich za lokatorów mimo braku formalnego tytułu prawnego i istnienia tytułu wykonawczego do opróżnienia lokalu.

Sąd zasądził od ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego w wypadku drogowym kwotę 3.500 zł zadośćuczynienia ponad już wypłaconą kwotę 3.000 zł oraz zwrot kosztów leczenia w wysokości 716,60 zł, oddalając dalej idące powództwo.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej spółki, potwierdzając zasadność zasądzenia od niej na rzecz powoda wynagrodzenia za roboty budowlane, odrzucając zarzuty dotyczące potrącenia kar umownych i uznając skuteczne uchylenie się powoda od skutków oświadczenia o uznaniu odpowiedzialności odszkodowawczej pod wpływem groźby.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ubezpieczyciela, potwierdzając możliwość zasądzenia zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnych po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, nawet przed wprowadzeniem art. 446 § 4 k.c.

Sąd Apelacyjny oddalił apelacje Uniwersytetu i pracownika dotyczące oskładkowania wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do utworów dydaktycznych stworzonych w ramach stosunku pracy.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ubezpieczonego, potwierdzając, że nie udokumentował on wymaganego 15-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach, co jest warunkiem przyznania wcześniejszej emerytury.

Sąd Okręgowy oddalił odwołanie E.S. od decyzji ZUS odmawiającej prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z powodu niespełnienia wymogu 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok sądu rejonowego, zasądzając od wspólnoty mieszkaniowej na rzecz pozwanej kwotę 16.812,71 zł z odsetkami, umarzając postępowanie co do 2.100 zł i oddalając powództwo w pozostałym zakresie, a także zasądzając koszty postępowania odwoławczego.

Sąd Okręgowy oddalił apelację powódki, uznając, że powództwo o zwolnienie przedmiotu od egzekucji zostało wniesione z uchybieniem miesięcznego terminu, co skutkuje bezwzględną koniecznością oddalenia powództwa.

Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił odwołania spadkobierców zmarłej emerytki o wyrównanie świadczenia, uznając, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zawieszenia emerytur nie miał zastosowania do jej przypadku ze względu na datę nabycia prawa do świadczenia.

Sąd Okręgowy zmienił wyrok sądu niższej instancji, zastępując karę grzywny karą nagany za wykroczenie polegające na niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu psa, jednocześnie zwalniając obwinionego z kosztów sądowych.

Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda, uznając, że nie wykazał on wysokości szkody ani nie posiadał legitymacji do dochodzenia odszkodowania za okres, w którym nie był właścicielem lokalu.

Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu niższej instancji, utrzymując w mocy wpis hipoteki umownej łącznej zwykłej na rzecz M. (...) . w N. i oddalając apelację K. F. i M. F. wnoszących o uchylenie tych wpisów.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego skazujący kierowcę za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym poprzez nieprawidłową zmianę pasa ruchu.

Sąd oddalił odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczenia przedemerytalnego, ponieważ wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą i nie ogłoszono upadłości, co jest warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia w tej sytuacji.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację wnioskodawcy, potwierdzając, że praca wykonywana przez niego jako elektryka w ośrodku świadczącym usługi dla rolnictwa nie spełnia kryteriów pracy w szczególnych warunkach uprawniającej do wcześniejszej emerytury.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację U.Z. w sprawie o wypłatę emerytury, uznając, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zawieszenia wypłaty świadczenia nie ma zastosowania do jej sytuacji prawnej.

Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania z powodu naruszenia praw obwinionego do obrony, który został skazany zaocznie, mimo że w dniu rozprawy był aresztowany.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki (...) Sp. z o.o. od wyroku Sądu Okręgowego, utrzymując w mocy decyzję Prezesa UOKiK o nałożeniu kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.

Sąd oddalił powództwo o odprawę pieniężną, uznając, że zwolnienie pracownicy nastąpiło z przyczyn leżących po jej stronie, a nie wyłącznie po stronie pracodawcy.