I C 956/12

k.c. art. 647

Kodeks cywilny

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności oraz do odebrania obiektu i do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

k.c. art. 656 § 1

Kodeks cywilny

Do skutków wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy umowy o dzieło.

k.c. art. 642 § 1

Kodeks cywilny

W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

k.c. art. 643

Kodeks cywilny

Jeżeli zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie chce odebrać dzieła, mimo że przyjmujący zamówienie jest gotów je oddać, przyjmujący zamówienie może żądać zapłaty wynagrodzenia w umówionej wysokości; w takim wypadku obciążają go ryzyka związane z rękojmią.

k.c. art. 636

Kodeks cywilny

Jeżeli przyjmujący zamówienie dopuszcza się zwłoki, termin do wykonania dzieła oznacza się na nowo, jeżeli inwestor dał mu na to odpowiedni termin; jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonania dzieła w odpowiednim terminie, a po bezskutecznym upływie terminu może dzieło sam zmienić lub zlecić poprawienie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko przyjmującego zamówienie.

k.c. art. 640

Kodeks cywilny

Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a przyjmujący zamówienie go nie żąda w odpowiednim czasie, mimo że był to potrzebne do wykonania dzieła, przyjmujący zamówienie może od umowy odstąpić.

k.c. art. 483

Kodeks cywilny

Jeżeli dłużnik dopuścił się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, wierzyciel może żądać odsetek za czas zwłoki, chyba że z przepisów szczególnych wynika co innego.

k.c. art. 498

Kodeks cywilny

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmioty obu wierzytelności są tego samego rodzaju albo jeżeli obie wierzytelności są pieniężne; potrącenie może nastąpić przez oświadczenie jednej ze stron.

k.c. art. 355 § 2

Kodeks cywilny

Należy przez to rozumieć należytą staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

k.c. art. 632 § 1

Kodeks cywilny

Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie podanego cennika, a nie określiły wynagrodzenia za wykonanie całości dzieła, przyjmujący zamówienie może żądać wynagrodzenia za wykonaną część dzieła.

k.p.c. art. 100

Kodeks postępowania cywilnego

W każdym wypadku sąd wzajemnie zniesie koszty, jeżeli strony w równym stopniu poniosły jego koszty.

k.p.c. art. 230

Kodeks postępowania cywilnego

Sąd może uznać za ustalone fakty, o których strona miała możność wypowiedzieć się, a której zaniechała.

k.c. art. 481 § 1

Kodeks cywilny

Jeżeli dłużnik opóźnił się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.