XXV C 655/16

Sygn. akt XXV C 655/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Ogińska-Łągiewka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 maja 2022 r. w Warszawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeciwko Syndykowi masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz Syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. kwotę 6.880.944,17 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote siedemnaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty, 2. oddala powództwo główne w pozostałym zakresie, 3. ustala, że powód Syndyk masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. proces w 86%, pozostawiając wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu, 4. zasądza od Syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 29 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, 5. oddala powództwo wzajemne w pozostałym zakresie, 6. zasądza od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz Syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w zakresie powództwa wzajemnego. Sygn. akt XXV C 655/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 kwietnia 2016 r. ( data prezentaty – k. 2 ) powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kwoty 8.005.571,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że na kwotę dochodzonego roszczenia składa się kwota wynagrodzenia w łącznej wysokości 794.251,14 zł wynikającego z zawartej przez strony umowy na budowę budynku Pawilonu Polski na Światową Wystawę (...) w M. oraz kwota wynagrodzenia za wykonane przez powoda na rzecz pozwanego roboty dodatkowe – objęte Protokołami Konieczności w łącznej wysokości 6.568.979,55 zł i nieobjęte Protokołami Konieczności w wysokości 289.466,35 zł ( pozew – k. 2-77 ). Pozwany Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wnosił o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wymiarze czterokrotnej stawki minimalnej, określonej we właściwych przepisach ( odpowiedź na pozew - k. 2740 – 2777, t. XIV ). W pozwie wzajemnym z dnia 21 września 2017 r. powód wzajemny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wniósł o zasądzenie od pozwanego wzajemnego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty 11.458.784,84 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz odsetkami za opóźnienie od następujących kwot i w następujących terminach: od kwoty 7.188.120 zł od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia zapłaty, od kwoty 4.270.628,84 zł od dnia 14 września 2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego wzajemnego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych ( pozew wzajemny - k. 4232 – 4248, t. XXII ). W odpowiedzi na pozew wzajemny z dnia 16 listopada 2017 r. pozwany wzajemny wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powoda wzajemnego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości czterokrotności stawki minimalnej (odpowiedź na pozew wzajemny - k. 4313 – 4341, t. XXII ). Postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. i wyznaczył dla niego syndyka w osobie K. T. ( postanowienie z 06.02.2018 r. – k. 4523, t. XXIII ). Postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie a następnie w dniu 24 kwietnia 2018 r. podjął je z udziałem Syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ( postanowienie z 22.03.2018 r. – k. 4499, t. XXIII, postanowienie z 24.04.2018 r. – k. 4528, t. XXXIII ). Pismem z dnia 5 listopada 2021 r. (...) Sp. z o.o. w upadłości zgłosił interwencję uboczną po stronie powoda Syndyka masy (...) Sp. z o.o. w upadłości, którą Sąd pozostawił w aktach sprawy bez nadawania biegu. Postępowanie w niniejszej sprawie dotyczyło masy upadłości, a zatem w świetle art. 144 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe postępowanie sądowe może być wszczęte i prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Oznacza to, że upadły jest pozbawiony legitymacji formalnej do występowania w tych postępowaniach, która przysługuje wyłącznie syndykowi. Z uwagi na brak legitymacji formalnej upadłego, a także z uwagi na to, że interwenientem ubocznym nie może być podmiot, który jest stroną w znaczeniu materialnym, Sąd uznał zgłoszoną interwencję za niedopuszczalną i z urzędu odmówił nadania jej biegu ( zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2013 r., V ACa 29/13, R. Adamus, Prawo upadłościowe. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2021 ). Taka kontrola interwencji ubocznej jest dopuszczalna z urzędu w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 r. sygn. akt III CZ 50/10, a w przedmiocie interwencji Sąd nie wydaje merytorycznej decyzji. Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: I. Okres przedkontraktowy W dniu 4 sierpnia 2014 r. spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. i (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. zawarły umowę konsorcjum w celu przystąpienia do realizacji umowy o budowę Pawilonu Polski na Wystawę Światową (...) ( umowa konsorcjum – k. 439-441, tom III ). Konsorcjum złożyło swoją ofertę przetargową w organizowanym przez pozwanego przetargu ograniczonym na „Wykonanie dokumentacji wykonawczej i budowę Pawilonu Polski na Wystawę Światową (...) w M. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz rozbiórkę Pawilonu” w dniu 7 listopada 2014 r. Zgodnie z ofertą 90% zamówienia miało być wykonane przez podwykonawców, w tym w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej zamówienia, budowy Pawilonu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz rozbiórki Pawilonu. W ofercie konsorcjum poinformowało, że zapoznało się z dokumentami przetargowymi, w tym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i nie wnosi do nich zastrzeżeń. W ofercie znalazło się także oświadczenie konsorcjum, zgodnie z którym wynagrodzenia wskazane w ofercie pokrywa wszystkie zobowiązania wynikające z zamówienia, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia ( oferta przetargowa - k. 343 – 404, t. II, ogłoszenie o zamówieniu - k. 1586, t. VIII ). Zgodnie z Rozdziałem III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 1.3 SIWZ Wykonawca zobowiązany był do stałej współpracy z Organizatorem (...) , Komisarzem Generalnym oraz innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym podmiotami przygotowującymi: koncepcję wielobranżową architektoniczną, dokumentację projektową m.in. w celu realizacji logistyki budowy, uzgadniania procesu inwestycyjnego, sporządzania wymaganej przez (...) dokumentacji. Stosownie do pkt 2.6 lit. a, b, o SIWZ Wykonawca zobowiązany był do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym m.in. kosztów: - wynikających z przedmiotu zamówienia oraz warunków prowadzenia robót, - zagospodarowania placu budowy, w tym m.in. tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, - realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, w godzinach nocnych. W Rozdziale VII (Sposób obliczenia ceny oferty) pkt. 1 SIWZ opisano charakter wynagrodzenia Wykonawcy, wprost użyty następnie w § 21 ust. 2 umowy. Cenę ofertową jak i zakres oraz ilość przewidzianych do wykonania prac Wykonawca miął ustalić także wtedy, gdy nie zostały one ujęte i opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB, a bez których – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – nie można wykonać przedmiotu zamówienia (pkt 2). W pkt. 3 wskazano, że strony przyszłej umowy nie będą mogły zmienić ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac obejmujących roboty budowlane, dostawy i usługi, które będą musiały być wykonane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy. W związku z powyższym kalkulacja kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, ze względu na rodzaj wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie którego strony będą regulować należności wynikające z zawartej umowy, powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania budynku i jego właściwego użytkowania, utrzymania budynku w okresie (...) w M. , jego rozbiórki oraz przygotowania dokumentacji wykonawczej, w tym także m.in.: organizacji placu budowy, doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy wraz z kosztami związanymi z korzystaniem z tych mediów (pkt 6). Cena oferty nie podlegała negocjacjom czy zmianom, z wyjątkiem dopuszczalnego ustawą poprawienia omyłek ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – k. 355-372, t. II ). II. Stosunki wewnętrzne między członkami konsorcjum Po wyborze oferty konsorcjum spółki zawarły w dniu 22 grudnia 2014 r. porozumienie, zgodnie z którym spółka (...) miała nie brać udziału w realizacji umowy zawartej z pozwanym, nie będzie odpowiadać za działania i zaniechania pozostałych konsorcjantów i nie będzie partycypować w podziela wynagrodzenia z umowy ( porozumienie z 22.12.2014 r. – k. 442-443, t. III ). W dniu 27 marca 2015 r. konsorcjanci zawarli Porozumienie nr 2, w którym powtórzono postanowienia o wyłączeniu spółki (...) z realizacji, odpowiedzialności i zysków z umowy. Członkowie konsorcjum ustalili także podział robót, zgodnie z którym: a. (...) wykonać miał czynności w zakresie współpracy nad podwykonawcami, którym powierzone zostało lub miało być powierzone wykonanie dokumentacji wykonawczej zamówienia, budowy Pawilonu Polski na Wystawę Światową (...) w M. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, b. (...) miał wykonywać czynności składające się na bieżące utrzymanie budynku Polski na Wystawie Światowej (...) oraz wykonać czynności w zakresie nadzoru nad podwykonawcami w trakcie rozbiórki Pawilonu, c. (...) miał wykonać czynności związane z (...) na potrzeby projektu, obsługi finansowej i rozliczeń w ramach projektu, wsparcia organizacyjnego oraz wsparcia informatycznego w czasie całego projektu ( porozumienie z 27.03.2015 r. – k. 444-445, t. III ). W dniu 2 lipca 2015 r. konsorcjanci zawarli Porozumienie nr 3, w którym przyjęto tekst jednolity umowy konsorcjum. W § 7 ust. 1 wskazano, że umowa konsorcjum nie prowadzi do powstania spółki cywilnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego . Tekst jednolity został przekazany pozwanemu w dniu 21 października 2015 r. ( porozumienie z 02.07.2015 r. – k. 452-462, t. III, pismo (...) z 20.10.2015 r. – k. 463-470, t. III ). Zarówno Lider Konsorcjum jak i (...) każdy z tych podmiotów samodzielnie, zostali upoważnieni przez wszystkie strony umowy konsorcjum między innymi do reprezentowania konsorcjum wobec Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, do prowadzenia wszelkich rozliczeń finansowych w imieniu konsorcjum a w szczególności wystawiania faktur i odebrania całości wynagrodzenia wynikającego z umowy z Zamawiającym, prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym związanej z postępowaniem i kontraktem oraz do wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania kontraktu. Zgodnym zamiarem stron umowy konsorcjum było udzielenie Liderowi Konsorcjum oraz (...) , przy czym każdemu z tych podmiotów samodzielnie, jak najszerszego umocowania do prowadzenia spraw i reprezentowania konsorcjum wobec Zamawiającego ( oświadczenie – k. 448-449, t. III ). Członkowie konsorcjum w dniu 19 stycznia 2016 r. zawarli Porozumienie Rozliczeniowe, w którym dokonano rozliczenia: prac, należności przy uwzględnieniu ilości prac, ich wartości, dotychczas dokonanych rozliczeń z pozwanym, dotychczas dokonanych rozliczeń między konsorcjantami oraz przy uwzględnieniu, że pozwany dokonał na rzecz konsorcjum zapłaty jedynie części wynagrodzenia ( Porozumienie Rozliczeniowe - k. 1577 – 1585, t. VIII ). Zgodnie z § 2 ust. 1 Porozumienia z tytułu wykonania umowy (...) przysługuje 100 % kwoty wynagrodzenia, do której zapłaty jeszcze zobowiązany jest pozwany. W myśl ust. 2 (...) przysługuje 3.677.811,06 zł, które znajduje się w depozycie sądowym, co do którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał w dniu 29 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt II Ns 1662/15 postanowienie w przedmiocie przyjęcia ww. kwoty do depozytu sądowego. Kwota w depozycie nie jest kwotą, do której zapłaty jeszcze zobowiązany jest pozwany z tytułu umowy, ponieważ postanowienie w przedmiocie przyjęcia ww. kwoty do depozytu jest prawomocne, wobec podjęcia przez każdą ze stron Porozumienia, indywidualnie, decyzji o niezaskarżaniu postanowienia. Jak stanowi ust. 3, (...) jest zobowiązany do zapłaty (...) z tytułu wykonania umowy co najmniej kwoty 794.251,14 zł, powiększonej o odsetki od dnia wymagalności, na którą składa się: a. kwota 103.057,40 zł plus odsetki od dnia wymagalności z tytułu faktur VAT o nr (...) (I etap Umowy), b. kwota 8.536,36 zł plus odsetki od dnia wymagalności z tytułu faktur VAT o nr (...) (II etap umowy), c. kwoty 682.657,38 zł plus odsetki od dnia wymagalności z tytułu roszczenia opartego na podstawie art. 6494 § 3 k.c. należnego w zw. z odstąpieniem od umowy (III etap umowy), d. załącznik 1 zawiera spis wierzytelności z umowy, których (...) może dochodzić od (...) . Zgodnie z § 3 ust. 1 biorąc pod uwagę dotychczasowe rozliczenia z (...) i pomiędzy stronami Porozumienia, z tytułu wykonania prac dodatkowych (...) przysługuje 100 % kwoty wynagrodzenia, do której zapłaty jeszcze zobowiązany jest (...) . (...) zobowiązany jest do zapłaty (...) z tytułu wykonania prac dodatkowych co najmniej kwoty 6.858.445,90 zł plus odsetki od dnia wymagalności, na którą składa się: a. kwota 6.568.979,55 zł plus odsetki od dnia wymagalności z tytułu prac do których wystawiono protokoły konieczności, b. kwota 289.466,35 zł plus odsetki od dnia wymagalności z tytułu prac dodatkowych, co do których nie wystawiono Protokołów Konieczności. III. Istotne postanowienia umowy W dniu 20 listopada 2014 r. konsorcjum, jako Wykonawca, zawarło z pozwanym (Zamawiający) umowę nr (...) na budowę budynku Pawilonu Polski na Światową Wystawę (...) w M. ( umowa – k. 93-130, t. I ). Integralną częścią umowy były załączniki do niej, w szczególności: projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiORB, projekt scenografii, SIWZ, oferta wykonawcy. Powyższa kolejność miała znaczenie z punktu widzenia interpretacji postanowień umowy, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią projektu budowlanego a projektem scenografii zasada pierwszeństwa przysługiwała projektowi scenografii (§ 1 ust. 3 lit. c, d, f umowy). Podmioty wchodzące w skład konsorcjum były solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum zobowiązani byli do pozostawania w konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. Konsorcjum zobowiązało się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników konsorcjum. Lider Konsorcjum był upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to mogło zostać zmienione za zgodą Zamawiającego (§ 1 ust. 5 lit. a-d umowy). Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy użyte w niej skróty i definicje oznaczają: - SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt scenografii wraz z tabelą materiałową, - Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania następujące czynności (przedmiot umowy): a) budowy budynku „Pawilonu” o powierzchni całkowitej 2005,89 m ( 2) i kubaturze brutto 10994,26 m ( 3) wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu przyległego Wystawy Światowej (...) , zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w umowie oraz dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 lit. d umowy w tym: a. przygotowania dokumentacji wykonawczej, b. przygotowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, c. uzgodnienia dokumentacji na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy z Organizatorem, ewentualnie z innymi podmiotami i instytucjami, jeżeli takie uzgodnienia będą wymagane, b) bieżącego utrzymania budynku „Pawilonu” i jego otoczenia, w tym: a. wykonywania bieżących napraw w okresie użytkowania obiektu w trakcie wystawy, b. pielęgnacji zieleni w tym wymiany nasadzeń, c. serwisu, przeglądu oraz konserwacji wszystkich instalacji i dostarczonych przez wykonawcę urządzeń, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych, c) instalacji ekspozycji wewnętrznej umożliwiającej realizację scenariusza ekspozycji, d) wykonania projektu rozbiórki oraz rozbiórki „Pawilonu” oraz ekspozycji po zakończeniu Wystawy Światowej (...) . Wykonawca zobowiązał się również wykonać wszelkie konieczne do realizacji przedmiotu umowy zamówienia prace, niezależnie od tego czy były opisane Dokumentacją projektową czy STWiORB (§ 2 ust. 2 umowy). Zamawiający zobowiązał się udzielać, na wniosek Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji potrzebnych Wykonawcy do wykonania umowy (§ 2 ust 4 umowy). Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (§ 2 ust. 7 umowy). Wykonawca miał przystąpić i wykonać przedmiot umowy w terminach: a. rozpoczęcie robót budowlanych – nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, b. budowa kompletnego budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu: nie później niż do 25 marca 2015 r., c. bieżące utrzymanie budynku „Pawilonu” i jego otoczenia w terminie od 1 kwietnia do 31 października 2015 r., d. rozbiórka budynku: od 1 listopada 2015 r. do nie później niż do 15 grudnia 2015 r. (§ 3 ust. 1 umowy). Odbiór poszczególnych etapów przedmiotu umowy był uważany za dokonany jeżeli przeprowadzony został w formie protokolarnej i zgodnie z warunkami umowy. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę miało nastąpić w dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez kierownika budowy (§ 3 ust. 2 i 4 umowy). Zamawiający ponosił wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji projektowej. Zamawiający był zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążać miały Wykonawcę (§ 4 ust. 4-6 umowy). Zamawiający był także zobowiązany m.in. do: - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, - wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, - terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, - terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (§4 ust. 8 lit. b, f, g, h umowy). Zamawiający miał dokonać komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy miał być zakończony wciągu 3 dni roboczych (§ 4 ust. 11 umowy). Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający miał wyznaczyć Inspektora nadzoru inwestorskiego (§ 5 ust. 2 umowy). Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełniał swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które były obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca miał prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podlegały one rozstrzygnięciu przez Zamawiającego (§ 5 ust. 4 umowy). Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy wykonawca był zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, projektem scenografii, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca ponosił odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów (§ 6 ust. 5 umowy). Wykonawca własnymi siłami miał zająć się bieżącym utrzymaniem budynku Pawilonu, a podwykonawcom miał powierzyć wykonanie następujących robot budowlanych stanowiących przedmiot umowy: wykonanie dokumentacji wykonawczej zamówienia, budowa Pawilonu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz rozbiórką Pawilonu (§ 8 ust. 1 umowy). Zawarcie umowy o podwykonawstwo mogło nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę mogło nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego (§ 8 ust. 6 umowy). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani byli do przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy (§ 8 ust. 7 umowy). Projekt umowy o podwykonawstwo był uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznawano dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (§ 8 ust. 8 umowy). Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca miał przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy do realizacji robót budowlanych (§ 8 ust. 11 umowy). Odbiory częściowe – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót dokonywane były w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty (§ 20 ust. 6 umowy). Po zakończeniu wykonania części robót Wykonawca zgłaszał gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamiał o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiał mu dokumenty rozliczeniowe (§ 20 ust. 7 umowy). Dokonanie odbioru częściowego następowało protokołem na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (§ 20 ust. 8 umowy). Jeżeli w toku czynności odbioru etapu zostało stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający mógł przerwać odbiór wyznaczając Wykonawcy termin wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru etapu (§ 20 ust. 16 umowy). Za dzień faktycznego odbioru uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru robót (§ 20 ust. 19 umowy). Zgodnie z § 21 ust. 1 umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto 19.480.000 zł wraz z podatkiem 23% w wysokości 4.480.400 zł, co stanowiło łącznie kwotę brutto w wysokości 23.960.400 zł. Wynagrodzenie wykonawcy stanowiło wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 k.c. i powinno zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniając zakres czynności i obowiązków wynikających m.in. z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), projektu koncepcji scenografii oraz koszt wykonania dokumentacji wykonawczej, koszt utrzymania budynku w okresie trwania wystawy (...) w M. , w tym serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń, które miały być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę, koszt pielęgnacji zieleni, w tym koszt nowych zasadzeń drzew owocowych, rozbiórki budynku, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami obowiązującymi w miejscu wykonania zamówienia, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną (§21 ust. 2 umowy). Stosownie do treści § 21 ust. 3 umowy cenę ofertową jak i zakres oraz ilość przewidzianych do wykonania prac, Wykonawca ustalał także wtedy gdy nie zostały one ujęte i opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB, a bez których zgodnie z zasadami sztuki budowalnej nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Strony umowy nie mogły zmienić ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac obejmujących roboty budowlane, dostawy i usługi, które będą musiały być wykonane przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy (§ 21 ust. 6 umowy). Wykonawca zobowiązał się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie (§ 21 ust. 5 umowy). Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy miało być dokonywane na podstawie faktur częściowych faktury końcowej wystawionych na podstawie protokołów odbioru robót zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym (§ 21 ust. 7 umowy). Wynagrodzenie miało być wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca był zobowiązany do dostarczenia faktury Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania poszczególnych protokołów odbioru (§ 21 ust. 11-13 umowy). Wykonawca był uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: a) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 5 dni, b) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni. Odstąpienie od umowy miało nastąpić za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego (§ 28 umowy). Zgodnie z art. 29 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca miał obowiązek: a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiału i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzić miał szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zamawiający miał zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o zaliczkę, o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryć koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy orasz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosić miała strona, która była winna odstąpienia od umowy (§ 30 ust. 1, 5 i 6 umowy). Zgodnie z § 31 ust. 1 umowy Wykonawca miał zapłacić Zamawiającemu kary umowne m.in. w przypadku: - braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 50.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 30.000 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 30.000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowywał w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. Limit kar umownych, jakich Zamawiający mógł żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie wynosił 30% wynagrodzenia brutto należnemu Wykonawcy zgodnie z § 21 ust. 1 umowy. W przypadku, gdy kara umowna z któregokolwiek tytułu określonego w § 31 ust. 1 umowy nie pokrywała poniesionej szkody Zamawiający mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego . Kara umowna przysługiwała za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i była wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. Termin zapłaty wynosił 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty (§ 31 ust. 2-5 umowy). Wykonawca był zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Kara umowna wynosiła 10.000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (§ 11 ust. 1 i 2 umowy). W dniu 25 marca 2015 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy, mocą którego dokonano zmiany w § 3 ust. 1 lit. b i lit. c umowy. Zgodnie z nowym jej brzmieniem budowa kompletnego budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu miała nastąpić nie później niż do 1 kwietnia 2015 r. Wykonawca był obowiązany do bieżącego utrzymania budynku „Pawilonu” i jego otoczenia w terminie od 2 kwietnia do 31 października 2015 r. ( Aneks nr 1 – k. 405-406, t. III ). Aneksem nr 2 z dnia 26 marca 2015 r. strony dokonały zmiany brzmienia § 22 ust. 4 w ten sposób, że: Zamawiający mógł udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca dokona rozliczenia uprzednio otrzymanej zaliczki oraz dokonał wypłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Warunkiem wypłaty kolejnych zaliczek było uprzednie wniesienie zabezpieczenia zaliczki poprzez złożenie Zamawiającemu oryginalnego dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Rozliczenie wcześniej udzielonych zaliczek umożliwiało uznanie wniesionej uprzednio gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jako zabezpieczenie kolejnych zaliczek. Gwarancja powinna być ważna przez cały okres realizacji umowy a z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty gwarantowanej ( Aneks nr 2 – k. 407-408, t. III ). IV. Umowy podwykonawcze Wykonawca w toku realizacji umowy zawarł m.in. poniższe umowy podwykonawcze. W dniu 16 grudnia 2014 r. (...) Sp. z o.o. zawarł z (...) S.p.A. umowę podwykonawczą na budowę pawilonu na wystawę światową (...) w M. . Przedmiotem umowy było wykonanie prac przygotowawczych i wybudowanie fundamentów pod budynek Pawilonu ( umowa podwykonawcza z tłumaczeniem na jęz. Polski - k. 2794 – 2812, t. XIV-XV ). Następnie w dniu 12 stycznia 2015 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. zawarł umowę podwykonawczą z (...) Sp. z o.o. , której przedmiotem była budowa elewacji budynku Pawilonu ( umowa podwykonawcza - k. 2845 – 2854, t. XV ). W dniu 19 stycznia 2015 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. zawarł umowę podwykonawczą z (...) S.A. , której przedmiotem było wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w ramach budowy ( umowa podwykonawcza - k. 2864 – 2880, t. XV ). Wykonawca zawarł ustne umowy podwykonawcze z podmiotami: (...) Sp. z o.o. i (...) . Prace podwykonawcze na rzecz Wykonawcy wykonywała także K. S. ( bezsporne ). Nieterminowe rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym powodowały opóźnienia w zapłacie dla podwykonawców. Wykonawca opóźniał się w zapłacie wynagrodzenia dla podwykonawcy (...) Sp. z o.o. Do końca lutego 2016 r. Wykonawca nie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy K. S. ( zeznania świadka A. M. – k. 5026-5029, t. XXVI, zeznania świadka P. K. – k. 5021, t. XXVI i k. 5212, t. XXVII, zeznania świadka K. S. – k. 5048, t. XXVI i k. 5294-5295, t. XXVII ). V. Realizacja umowy - etap I Nadzór techniczny nad wykonywaniem umowy, jako koordynator projektu ze strony Zamawiającego, sprawował początkowo P. R. , a następnie (...) Sp. z o.o. Kierownikiem robót po stronie Wykonawcy był M. P. ( wyznaczenie kierownika – k. 2785, t. XIV ). D. D. , jako Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielono w dniu 25 listopada 2013 r. pełnomocnictwa nr (...) do reprezentowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z treścią pełnomocnictwa D. D. był uprawniony do samodzielnego (jednoosobowego) dokonywania zmian umów niepowodujących zwiększenia zobowiązań Agencji oraz łącznie z drugim pełnomocnikiem Agencji (Dyrektorem Departamentu Finansowo-Księgowego lub jego zastępcą) do dokonywania czynności prawnych powodujących zwiększenie zobowiązań Agencji, w tym w zakresie zawierania i zmieniania umów o udzielenie zamówień publicznych, z wyłączeniem jednak umów zlecenia, o dzieło i innych umów o świadczenie usług zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. D. D. działał także jako kierownik projektu (...) ( pełnomocnictwo - k. 1570, t. VIII, wydruk ze strony (...) - k. 1571 – 1572, t. VIII, zeznania świadka D. D. – k. 5220-5228, t. XXVII ). Wykonawca przystąpił do rozpoczęcia prac z opóźnieniem. Harmonogram rzeczowo-finansowy został przez Wykonawcę przedłożony Zamawiającemu w dniu 1 grudnia 2014 r. Faktyczne przekazanie placu budowy Wykonawcy miało miejsce w dniu 5 grudnia 2014 r. Pierwsze prace rozpoczęły się w dniu 9 stycznia 2015 r. Zakończenie prac nastąpiło 30 kwietnia 2015 r. Od 30 kwietnia 2015 r. Pawilon był użytkowany przez Zamawiającego ( protokół przekazania placu budowy z 5 grudnia 2014 r. – k. 499 – 490, t. III, dziennik budowy – rozbiórki – k. 2815 – 2839, t. XV, korespondencja email z 30.11.2014 r. – k. 4267, t. XXII, zeznania świadka D. D. – k. 5220-5228, t. XXVII, zeznania świadka A. Z. – k. 5255-5259, t. XXVII i k. 5273-5277, t. XXVII ). Między Wykonawcą a Zamawiającym istniał konflikt na tle podziału zadań i współpracy oraz obsadzenia stanowisk funkcyjnych i wystawiania przepustek na plac budowy. Nieporozumienia wynikały m.in. z nieobecności przedstawicieli Zamawiającego na placu budowy oraz opóźnień w przekazywaniu dokumentacji, odbieraniu robót i płatnościach, co przekładało się z kolei na opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom ( zeznania świadka M. P. – k. 4978-4982, t. XXV, zeznania świadka K. A. – k. 4982-4983, t. XXV, zeznania świadka A. A. – k. 4988-4993, t. XXV, zeznania świadka W. B. – k. 5035-5041, t. XXVI, zeznania świadka A. S. – k. 5044, t. XXVI, zeznania świadka K. S. – k. 5048-5050, t. XXVI i k. 5294-5295, t. XXVII, zeznania świadka D. D. – k. 5220-5228, t. XXVII ). W dniu 10 kwietnia 2015 r. strony podpisały protokół odbioru częściowego robót nr 2. W protokole stwierdzono przekroczenie terminu zakończenia robót wynikającego z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, brak dokumentu potwierdzającego rozliczenie wypłaconych zaliczek oraz brak oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami na dzień głoszenia gotowości do odbioru. Mimo powyższego roboty zostały odebrane ( protokół odbioru częściowego robót nr 2 – k. 1065-1071, t. VI ). W dniu 16 kwietnia 2015 r. strony podpisały protokół odbioru częściowego robót nr 3. W protokole ponownie stwierdzono przekroczenie terminu zakończenia robót wynikającego z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, brak dokumentu potwierdzającego rozliczenie wypłaconych zaliczek oraz brak oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami na dzień głoszenia gotowości do odbioru. Mimo powyższego roboty zostały odebrane ( protokół odbioru częściowego robót nr 3 – k. 1074-1080, t. VI ). Rozpoczęcie czynności odbioru całego budynku wyznaczono na dzień 28 kwietnia 2015 r. W dniu 29 kwietnia 2015 r. sporządzono protokół przekazania odbioru Zamawiającemu, który od tego dnia użytkował obiekt. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Wykonawca podpisał z Inspektorem nadzoru inwestorskiego Protokół z czynności odbioru częściowego robót nr 4. Stan zaawansowania robót od początku umowy oceniono na 89%. Do wypłaty netto, po potrąceniu zaliczek zatwierdzono kwotę 1.504.368 zł. Tego samego dnia podpisano także Protokół przejęcia budynku. W części IV Protokołu stwierdzono, że pomieszczenia w budynku były niesprzątnięte, plac budowy nie uporządkowany, trwały roboty budowlane, lista usterek nie wyczerpywała braków oraz elementów do uzupełniania oraz poprawy. Stwierdzono także brak dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz brak możliwości oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i brak możliwości oceny wykonanych robót pod względem zgodności z SIWZ. Termin usunięcia usterek i uwag ustalono na 8 maja 2015 r. W Części V protokołu wskazano, że Wykonawca przekazuje obiekt Zamawiającemu, a Zamawiający umożliwi wykonywanie robót mających na celu usunięcie ww. uwag i usterek ( wpisy w Dzienniku budowy – k. 2838v.-2839, t. XV, protokół z czynności odbioru częściowego robót nr 4 – k. 501 – 507, t. III, protokół z przejścia budynku – k. 1016-1031, t. VI). W dniu 9 maja 2015 r. sporządzono protokół z usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym robót nr 4. W uwagach w dalszym ciągu stwierdzono brak kompletów dokumentacji powykonawczej, brak przekazania kart odpadów i utylizacji, instrukcji użytkowania obiektu, przeprowadzenia szkoleń personelu. Stwierdzono także brak protokołów z prób i sprawdzeń instalacji elektrycznych, brak odboi drzwiowych, dostosowania stolarki, ślusarki drzwiowej i okiennej, brak wykończenia elementów betonowych i posadzek, brak numeracji oraz nazw pomieszczeń na drzwiach. Kolejny termin na usunięcie usterek wyznaczono na 21 maja 2015 r. ( protokół z usunięcia usterek z 09.05.2015 r. – k. 1036-1049, t. VI ). W dniu 22 maja 2015 r. sporządzono kolejny protokół z usunięcia usterek, w którym stwierdzono, że poprzednio ujawnione usterki zostały usunięte. Wykaz prac, które dodatkowo mogły być zrealizowane na podstawie odrębnego zamówienia Zamawiającego lub w ramach uzgodnień stron jako naprawy gwarancyjne zawierał załącznik nr 1 do tego protokołu. Protokół został podpisany przez reprezentantów Wykonawcy i Zamawiającego. Załącznikiem nr 2 był z kolei Protokół odbioru częściowego robót nr 5 ( protokół z usunięcia usterek z 22.05.2015 r. – k. 1052-1063, t. VI, protokół odbioru częściowego robót nr 5 - k– 1092, t. VI ). Za wykonanie I etapu realizacji umowy Wykonawca wystawił Zamawiającemu następujące faktury: - faktura VAT nr (...) z dnia 10 kwietnia 2015 r. na kwotę 6.099.006,66 zł doręczona pozwanemu 17 kwietnia 2015 r., następnie skorygowana fakturą korygującą nr (...) z dnia 27 kwietnia 2015 r. do kwoty 4.019.300,09 zł. Termin płatności przypadał na 10 maja 2015 r. ( faktura VAT (...) - k. 1064 , faktura korygująca - k. 1072, t. VI ), - faktura VAT nr (...) z dnia 16 kwietnia 2015 r. na kwotę 2.313.388,92 zł, doręczona pozwanemu w dniu 17 kwietnia 2015 r. Termin płatności przypadał na 16 maja 2015 r. ( faktura VAT (...) – k. 1081, t. VI ), - faktura VAT nr (...) z dnia 4 maja 2015 r. na kwotę 1.850.372,64 zł doręczona pozwanemu w dniu 4 maja 2015 r. Termin płatności przypadał na 3 czerwca 2015 r. ( faktura VAT (...) – k. 1082, potwierdzenie doręczenia – k. 1083, t. VI ), - faktura VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r. na kwotę 801.967,38 zł doręczona pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. Termin płatności przypadał na 4 lipca 2015 r. ( faktura VAT (...) - k. 1091, t. VI ). Na dzień wystawienia ww. faktur Wykonawca nie zalegał z płatnościami wynagrodzenia podwykonawcom: K. S. , (...) i (...) Sp. z o.o. ( oświadczenia - k. 1147-1152, t. VI, k. 1569, t. VIII, zeznania świadka K. S. – k. 5046, t. XXVI, i k. 5294-5295, t. XXVII ). Pismem z dnia 18 maja 2015 r., doręczonym pozwanemu 20 maja 2015 r., Wykonawca wezwał pozwanego do zapłaty za wystawione i doręczone faktury VAT nr (...) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania ( wezwanie do zapłaty z 18.05.2015 r. – k. 962 – 966, t. V ). Pozwany w dniu 17 lipca 2015 r. wypłacił na rachunek Wykonawcy kwotę 5.307.217,97 zł tytułem zapłaty za ww. faktury ( potwierdzenie przelewu – k. 1095, t. VI ). Jednocześnie pozwany poinformował wykonawcę, że złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.677.811,06 zł obejmującej wymagalne roszczenie podwykonawców: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. , K. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) oraz P. K. , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) . Pozwany wskazał, że dokonując zapłaty w powyższy sposób i składając do depozytu sądowego określone kwoty, spełnił swoje świadczenie wobec Wykonawcy wynikające z zawartej pomiędzy stronami umowy ( pismo pozwanego z 17.07.2015 r. – k. 1093 – 1094, t. VI, zeznania świadka A. C. – k. 5215-5218, t. XXVII ). Tego samego dnia pozwany złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o złożenie kwoty 3.677.811,06 zł do depozytu, wskazując że w sprawie w której składa wniosek istnieje zasadnicza wątpliwość zarówno co do podmiotu na rzecz którego powinna nastąpić płatność, jak i co do wysokości tej płatności. Pozwany wskazał także na okoliczność nałożenia na podwykonawców kar umownych oraz zatrzymania przez wykonawcę określonych części wynagrodzenia, dokonując także potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami podwykonawców. Wobec niemożności weryfikacji zasadności naliczenia kar umownych, pozwany wskazywał, że nie może dokonać oceny prawidłowości potrąceń. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek uwzględnił, wydając w dniu 29 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt II Ns 1662/15 postanowienie w przedmiocie przyjęcia kwoty 3.677.811,06 zł do depozytu sądowego ( wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wraz z załącznikami – k. 689 - 917, t. IV-V, postanowienie – k. 1640 – 1656, t. IX ). VI. Realizacja umowy – II etap Zgodnie z umową Wykonawca w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 października 2015 r. świadczył na rzecz Zamawiającego usługi bieżącego utrzymania Pawilonu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu w Harmonogramie rzeczowo-finansowym określono na kwotę 508.675,00 zł netto (625.670,25 zł brutto) ( harmonogram – k. 514, tom III ). Za realizację tego zadania Wykonawca wystawił Zamawiającemu następujące faktury: - faktura VAT nr (...) z dnia 31 lipca 2015 r. na kwotę 336.181,14 zł, doręczona pozwanemu 4 sierpnia 2015 r., skorygowana następnie fakturą korygującą z dnia 18 sierpnia 2015 r. do kwoty 286.375,98 zł, z terminem płatności przypadającym na dzień 30 sierpnia 2015 r. ( faktura VAT (...) - k. 1156, faktura korygująca - k. 1158, t. VI ), - faktura VAT nr (...) z dnia 31 października 2015 r. na kwotę 286.375,98 zł, doręczona pozwanemu 3 listopada 2015 r., z terminem płatności przypadającym na dzień 2 grudnia 2015 r. ( faktura VAT (...) - k. 1159, potwierdzenie doręczenia - k. 1160, t. VI ), - faktura VAT nr (...) z dnia 9 grudnia 2015 r. na kwotę 52.918,29 zł, doręczona pozwanemu 9 grudnia 2015 r., z terminem płatności przypadającym na dzień 8 stycznia 2015 r. ( faktura VAT (...) - k. 1161, t. VI ). W dniu 2 listopada 2015 r. Wykonawca sporządził i przesłał pozwanej do podpisu protokół z czynności odbioru robót związanych z utrzymaniem Pawilonu, wskazujący na prowadzenie prac w do 31 października 2015 r. ( protokół z czynności odbioru robót z 02.11.2015 r. - k. 516 – 517, t. III ). Pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. Wykonawca wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 625.670,25 zł wynikającej z faktur (...) ( pismo Wykonawcy z 09.12.2015 r. - k. 1173 – 1174, t. VI ). Należności wynikające z ww. faktur zostały opłacone przez pozwanego w całości w dniu 22 grudnia 2015 r. ( historia rachunku Wykonawcy - k. 2032, t. XI ). Pismem z dnia 5 lutego 2016 r. Wykonawca powiadomił pozwanego o zarachowaniu uiszczonych należności w pierwszej kolejności na należności uboczne, wskazując iż pozwany wciąż pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należności głównej w wysokości 7.343,78 zł za fakturę VAT (...) i 1.192,58 zł za fakturę VAT (...) . Konsekwentnie, Wykonawca wskazał, że zadłużenie pozwanego wynosi 8.536,36 zł. Pismo zostało doręczone pozwanemu 8 lutego 2016 r. ( pismo wykonawcy z 05.02.2016 r. - k. 2034 – 2035, t. XI ). VII. Realizacja umowy – III etap Wykonawca przygotowywał się do rozpoczęcia rozbiórki Pawilonu w terminie wynikającym z umowy. W dniu 20 sierpnia 2015 r. Wykonawca skierował do Zamawiającego zapytanie w przedmiocie wskazania miejsca składowania materiałów z rozbiórki Pawilonu ( pismo wykonawcy z 20.08.2015 r. – k. 545-546, t. III ). Następnie, pismem z dnia 2 października 2015 r. Pismem z dnia 5 października 2015 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o prowadzonych z potencjalnymi podwykonawcami negocjacjach, wskazywał konkretnie, z którymi podmiotami prowadzi rozmowy oraz przesłał projekt przyszłej umowy podwykonawczej ( pismo Wykonawcy z 05.10.2015 r. - k. 592-620, t. III-IV ). Wykonawca w dniu 29 września 2015 r. otrzymał od T. M. ofertę przeprowadzenia rozbiórki za cenę 400.000 zł netto ( oferta - k. 628, t. IV ). Wykonawca przedstawił Zamawiającemu projekt rozbiórki ( pismo Wykonawcy z 02.10.2015 r. - k. 549-585, t. III ). Pismem z dnia 27 października 2015 r. Wykonawca zawnioskował o wydanie przepustek dla wskazanych imiennie pracowników oraz dla pojazdów ( pismo Wykonawcy z 27.10.2015 r. - k. 589-590, t. III ). Wykonawca nie przystąpił do realizacji III etapu umowy polegającego na rozbiórce Pawilonu. Pismem z dnia 5 listopada 2015 r. konsorcjum złożyło Zamawiającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W uzasadnieniu pisma Wykonawca wskazał podstawy odstąpienia: a) art. 649 4 § 1 k.c. w związku z nieuzyskaniem żądanej gwarancji zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane objęte zakresem podstawowym umowy oraz za roboty dodatkowe lub konieczne do wykonania umowy, b) art. 649 4 § 1 k.c. w związku z nieuzyskaniem gwarancji zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane obejmujące rozbiórkę Pawilonu, c) art. 491 § 1 k.c. oraz art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. z uwagi na zwłokę i zaniechanie wykonywania przez Zamawiającego obowiązków ustawowych i kontraktowych utrzymujące się do chwili złożenia oświadczenia pomimo stosownych wezwań, d) art. 491 § 1 k.c. ze względu na zwłokę w zapłacie Wykonawcy wynagrodzenia z umowy pomimo kierowanych wezwań do zapłaty, e) § 28 ust. 1 pkt a umowy ze względu na zwłokę w podpisaniu protokołów odbioru usunięcia wad ( oświadczenie o odstąpieniu od umowy - k. 643 – 652, t. IV ). Pismem z 2 czerwca 2015 r. Wykonawca na podstawie art. 649 1 § 1 i 2 k.c. wezwał Zamawiającego do udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia w wysokości 12.771.251,19 zł brutto w terminie nie dłuższym niż 45 dni. Gwarancja obejmować miała roszczenia wynikające z bieżącego utrzymania budynku oraz robót dodatkowych ( pismo Wykonawcy z 02.06.2015 r. – k. 685-687, t. IV ). Pismem z 31 lipca 2015 r. Wykonawca ponownie wezwał Zamawiającego do udzielenia gwarancji zapłaty, tym razem tytułem zabezpieczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane w ramach III etapu realizacji umowy. Wysokość żądanej gwarancji określono na 1.174.657,38 zł brutto. Termin udzielenia gwarancji określono na nie dłuższy niż 45 dni od dnia otrzymania wezwania ( pismo Wykonawcy z 31.07.2015 r. – k. 920-928, t. V ). Wezwania do udzielenia gwarancji zapłaty zostały ponowione pismem doręczonym Zamawiającemu 13 sierpnia 2015 r. Odwołując się do poprzednich wezwań Wykonawca podtrzymał je i ponownie wezwał do udzielenia gwarancji ( pismo Wykonawcy z 12.08.2015 r. – k. 929-932, t. V ). Pismem z 13 sierpnia 2015 r. Wykonawca wezwał Zamawiającego do należytego wykonania warunków umowy, wskazując na zaniedbania Zamawiającego w postaci nierespektowania procedury zgłoszeń napraw gwarancyjnych, rażący brak współdziałania ze strony (...) , uchylanie się od przystąpienia do szkoleń oferowanych przez Generalnego Wykonawcę dla operatora obiektu Pawilonu Polski, niezapewnienie przepustek do wejścia na teren wystawy światowej (...) dla wskazanych osób i inne ( pismo Wykonawcy z 13.08.2015 r. - k. 518 – 527, t. III, korespondencja mailowa - k. 538 – 544, t. III, zeznania świadka M. P. – k. 4978-4982, t. XXV, zeznania świadka A. A. – k. 4988-4993, t. XXV ). Zamawiający pismem z dnia 25 września 2015 r. przesłał Wykonawcy wystawioną przez Bank gwarancje bankową nr (...) wraz z notą księgową na kwotę 7.500 zł tytułem połowy kosztów prowizji za wystawienie gwarancji. Gwarancja dotyczyła zabezpieczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane obejmujące rozbiórkę Pawilonu oraz ekspozycji po zakończeniu Wystawy Światowej (...) oraz rekultywację terenu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla tych prac. Gwarancji udzielono w kwocie 1.174.657,37 zł brutto. Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązał się nieodwołalnie i warunkowo do zapłacenia beneficjentowi kwoty nieprzekraczającej 1.174.657,37 zł na pierwsze pisemne wezwanie beneficjenta zawierające żądanie zapłaty, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie, że Zamawiający bez uzasadnienia nie uregulował w terminie wymagalnej należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury za rozbiórkę ( pismo Zamawiającego z 25.09.2015 r. - k. 953, t. V, gwarancja bankowa - k. 954 – 955, t. V ). Wykonawca odmówił uiszczenia kwoty 7.500 zł wynikającej z noty księgowej. Przedłożony dokument gwarancji był bowiem wg. Wykonawcy niezgodny z żądaniem gwarancji ( pismo Wykonawcy z 09.10.2015 r. - k. 4086 – 4087, t. XXI ). Pozwany nie uznał skuteczności oświadczenia o odstąpieniu Wykonawcy od umowy i pismem z dnia 25 listopada 2015 r. sam odstąpił od umowy. W treści oświadczenia wskazano, że pomimo wielokrotnych wezwań ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie przedstawił projektu rozbiórki w terminie wynikającym z dokumentacji kontraktowej (w tym wymogów organizatora (...) ), przedstawiony po tym terminie dokument jest niezgodny z umową i przepisami prawa albowiem zawiera liczne wady, uniemożliwiające rozpoczęcie i należyte przeprowadzenie prac rozbiórkowych, nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji umowy o podwykonawstwo z konkretnym wykonawcą, w zakresie rozbiórki a także z uwagi na brak woli Wykonawcy dalszej realizacji umowy potwierdzony bezskutecznym oświadczeniem Wykonawcy o odstąpieniu od umowy ( oświadczenie o odstąpieniu od umowy - k. 2780 – 2782, t. XIV ). Pismem z dnia 6 listopada 2015 r. Wykonawca wezwał Zamawiającego do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 682.657,38 zł z tytułu wynagrodzenia za roboty, do których wykonania był gotów, a do których wykonania ostatecznie nie doszło. Pismo zostało doręczone pozwanemu 6 listopada 2015 r. ( wezwanie do zapłaty z 6.11.2015 r. - k. 1179 -1180, t. VI ). Wynagrodzenie Wykonawcy za przeprowadzenie III etapu umowy w Harmonogramie rzeczowo-finansowym określono na kwotę 955.006 zł netto (1.174.657,38 zł brutto) ( harmonogram – k. 514, t. III ). VIII. Protokół Konieczności nr 2 W dniu 8 stycznia 2015 r. sporządzono i przesłano Zamawiającemu Protokół Konieczności nr 2. Dokument został podpisany w imieniu Zamawiającego przez D. D. w dniu 12 marca 2015 r. W Protokole Wykonawca wskazywał na konieczność instalacji agregatu prądotwórczego, celem zapewnienia zastępczego źródła zasilania w Pawilonie. Praca ta była konieczna do realizacji umowy, ale wynikała z nieprzewidzianej sytuacji i nie była objęta zakresem tejże umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 2 - k. 1183, t. VI, 1186 – 1187 i 1229 – 1230, t. VI-VII, opinia biegłego - k. 4592, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wykonawca określił koszty z tytułu wynajmu i pracy agregatu na kwotę 2.010 zł netto dziennie w okresie od 9 stycznia 2015 r. do 12 lutego 2015 r. oraz 3.600 zł netto dziennie w okresie od dnia 13 lutego 2015 r. do 31 kwietnia 2015 r. Instalację agregatu i jego pracę potwierdzono w Protokole przerobowym PK 2 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącego załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. a następnie w Protokole z czynności odbioru robót z dnia 21 października 2015 r. ( protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X ). Wykonawca z powyższego tytułu wystawił w dniu 3 czerwca 2015 r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 427.486,50 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 1300, t. VII ). IX. Protokół Konieczności nr 7 W dniu 9 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 7, dotyczący wykonania przez wykonawcę instalacji systemu liczącego ilość osób przebywających w pawilonie, który informowałby o osobach wchodzących i wychodzących z budynku. Dokument został podpisany w imieniu Zamawiającego przez D. D. . Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 7 - k. 1304 – 1305, t. VII, opinia biegłego - k. 4592, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 54.497,61 zł na podstawie Szczegółowego Kosztorysu Prac stanowiącego załącznik nr 2 do Protokołu ( kosztorys - k. 1306, t. VII ). Wykonanie prac potwierdzono w Protokole Przerobowym PK 7 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 7 - k. 1203, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI ). Wykonawca z powyższego tytułu wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r. na kwotę 54.497,61 zł, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 1328, t. VII, potwierdzenie doręczenia - k. 1329, t. VII ). X. Protokół Konieczności nr 9 W dniu 9 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 9, dotyczący zmiany rodzaju drzwi, które miały być zastosowane w obiekcie Pawilonu Polski. Zamawiający przedstawił konieczność zastosowania drzwi otwieranych automatycznie, zamiast pierwotnie projektowanych drzwi dwuskrzydłowych otwieranych ręcznie. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 9 - k. 1330 -1331, t. VII, email D. D. - k. 1346, t. VII, notatka ze spotkania - k. 2433 – 2434, t. XIII, opinia biegłego - k. 4592, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 126.838,83 zł brutto na podstawie Szczegółowego Kosztorysu prac stanowiącego załącznik nr 3 do PK 9 ( kosztorys - k. 1332, t. VII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 9 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 9 - k. 1204, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X ). Wykonawca z powyższego tytułu wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 126.838,83 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 1392, t. VII, potwierdzenie odbioru - k. 1393, t. VII ). XI. Protokół Konieczności nr 10 W dniu 12 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 10, dotyczący zmiany materiału wykonania ścian skrzynkowych z tarcicy iglastej świerkowej na impregnowaną sklejkę brzozową. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 10 - k. 1394 -1395, t. VII, opinia biegłego - k. 4592, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 141.707,07 zł brutto na podstawie Szczegółowego Kosztorysu prac stanowiącego załącznik nr 3 do PK 10 ( kosztorys - k. 1396, t. VII ). W wiadomości email z dnia 5 lutego 2015 r. D. D. , reprezentujący Zamawiającego, wskazał, że jego maile i wypowiedzi stanowią zamówienie Zamawiającego. Przedstawiciel pozwanej nie kwestionował ceny za drzwi lub sklejkę ( email - k. 2432, t. XXIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 10 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Prace te nie zostały jednakże wykonane, ściany elewacji były w stanie niedostatecznym wynikającym z licznych braków listew skrzynek i wystających elementów elewacji ( protokół przerobowy PK 10 - k. 1205, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, dokumentacja fotograficzna - k. 2437 – 2446, t. XIII, opinia biegłego - k. 4586, t. XXIII ). Wykonawca z powyższego tytułu wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 141.707,07 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 2451, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2452, t. XIII ). XII. Protokół Konieczności nr 12 W dniu 12 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 12, dotyczący zastosowania przez Wykonawcę większej ilości siatki cięto-ciągnionej w pomieszczeniach Pawilonu, niż było to pierwotnie przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Wobec powyższego, zaistniała konieczność zastosowania siatki na powierzchni o 172,71 m2 większej niż założono na etapie sporządzania oferty. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 12 - k. 2453 – 2454, t. XIII, opinia biegłego - k. 4592, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 161.443,12 zł brutto na podstawie Szczegółowego Kosztorysu prac stanowiącego załącznik do PK 12 ( kosztorys - k. 2455, t. XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 12 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 12 - k. 1206, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. IX, oświadczenie - k. 2458, t. XIII, dokumentacja fotograficzna - k. 2459 – 2464, t. XIII ). Wykonawca z powyższego tytułu wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 161.443,12 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 2467, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2468, t. XIII ). XIII. Protokół Konieczności nr 13 W dniu 18 lutego 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 13, dotyczący zmiany modelu lamp oświetlających, usytuowanych na ścieżce w ogrodzie pawilonu. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 13 - k. 2468 - 2469, t. XIII, opinia biegłego - k. 4592, t. XXIII, 4640 i 4643, XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 43.495,84 zł brutto na podstawie Szczegółowego Kosztorysu prac stanowiącego załącznik do PK 13 ( kosztorys - k. 2469, XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 13 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 13 – k. 1207, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, oświadczenie - k. 2471, t. XIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 43.495,84 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 2480, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2481, t. XIII ). XIV. Protokół Konieczności nr 14 W dniu 6 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 14, dotyczący zmiany polegającej wykonaniu ściany ze szkła oddzielającej studio TV od ogrodu z zastosowaniem materiału (...) , który zastąpił lustra ujęte w Dokumentacji Projektowej, tj. wykonania lustra weneckiego. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 14 - k. 2482 - 2483, t. XIII, opinia biegłego - k. 4592 – 4593, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 14.706,11 zł brutto na podstawie Szczegółowego Kosztorysu prac stanowiącego załącznik do PK 14 ( Protokół Konieczności nr 14 - k. 2482 – 2483, t. XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 14 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 14 - k. 1208, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, oświadczenie - k. 2491, t. XIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 14.706,11 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2500, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2501, t. XIV ). XV. Protokół Konieczności nr 15 W dniu 23 lutego 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 15, dotyczący zlecenia zainstalowania przez Wykonawcę dodatkowego klimatyzatora w postaci splitu naściennego w pomieszczeniu studia TV. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 15 - k. 2508 – 2509, t. XIII, opinia biegłego - k. 4593, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 40.467,69 zł brutto na podstawie Szczegółowego Kosztorysu prac stanowiącego załącznik do PK 15 ( kosztorys - k. 2510, t. XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 15 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 15 - k. 1209, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, oświadczenie - k. 2515, t. XIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 40.467,69 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2521, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2522, t. XIII ). XVI. Protokół Konieczności nr 17 W dniu 11 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 17, dotyczący zlecenia wykonania dodatkowych urządzeń wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 i 0.20. Instalacji tych urządzeń nie przewidziano w dokumentacji projektowej. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 17 - k. 2523 - 2526, opinia biegłego - k. 4593, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 83.325,88 zł brutto na podstawie kosztorysu na prace dodatkowe stanowiącego załącznik do PK 17 ( Protokół Konieczności nr 17 - k. 2523 – 2526, t. XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 17 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 17 - k. 1210, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, oświadczenie - k. 2533, t. XIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 83.325,88 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2545, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2546, t. XIII ). XVII. Protokół Konieczności nr 18 W dniu 11 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 18, dotyczący zastosowania klimatyzacji w postaci splitów naściennych w pomieszczeniach oznaczonych numerami 0.19 i 0.20. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 18 - k. 2547 – 2549 akt, t. XIII, opinia biegłego - k. 4593, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 144.259,10 zł brutto na podstawie kosztorysu na prace dodatkowe stanowiącego załącznik do PK 18 ( Protokół Konieczności nr 18 - k. 2547 – 2549, t. XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 18 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 18 - k. 1211, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, oświadczenie - k. 2555, t. XIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 144.259,10 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 2565, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2566, t. XIII ). XVIII. Protokół Konieczności nr 19 W dniu 17 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 19, dotyczący sposobu wykonania niektórych elementów ogrodu w sąsiedztwie Pawilonu, poprzez wzbogacenie szaty roślinnej w postaci nasadzenia 16 drzew, transportu pionowego drzew dźwigiem i ich ustawienia, stabilizacji drzew, ich pielęgnacji z ewentualną wymianą nasadzeń, stosowania nawozów wolnodziałających i montażu 44 zraszaczy statycznych. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 19 - k. 2567 – 2570, t. XIII, opinia biegłego - k. 4593, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 153.232,42 zł brutto na podstawie kosztorysu na prace dodatkowe stanowiącego załącznik do PK 19 ( Protokół Konieczności nr 19 - k. 2567 – 2570, t. XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 19 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Prac tych nie wykonano w komplecie ( protokół przerobowy PK 19 - k. 1212, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, oświadczenie - k. 2572, t. XIII, fotografia - k. 2573, t. XIII, opinia biegłego - k. 4587, t. XXIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 153.232,42 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2603, t. XIV, potwierdzenie odbioru - k. 2604, t. XIV ). XIX. Protokół Konieczności nr 20 W dniu 12 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 20, dotyczący wprowadzenia oświetlenia liniowego elewacji z innych opraw ( (...) o szerokości 150 cm) niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 20 - k. 2605 – 2606, t. XIV, opinia biegłego - k. 4593, t. XXIII, 4640 i 4643, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 122.756,56 zł brutto na podstawie kosztorysu na prace dodatkowe stanowiącego załącznik do PK 20 (Protokół Konieczności nr 20 - k. 2605 – 2606, t. XIV). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 20 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Pozwany nie wnosił uwag do Protokołu Konieczności nr 20 ( protokół przerobowy PK 20 - k. 1213, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VII, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, email z dnia 6 marca 2015 r. - k. 2097, t. XI, oświadczenie - k. 2627, t. XIV ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 122.756,56 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2015, t. XI, potwierdzenie doręczenia - k. 2106, t. XI ). XX. Protokół Konieczności nr 22 W dniu 24 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 22, dotyczący rozwiązań zamiennych w postaci balustrad schodów zewnętrznych, poprzez zastąpienie balustrad przewidzianych w dokumentacji projektowej balustradą szklaną w osiach 8 – 13 o długości 32 m – 2 sztuki i balustradą szklaną w osiach 13 – 14 o długości 4,9 m – 1 sztuka. Ponadto w profilach poręczy schodów przeprowadzono instalację oświetlenia LED. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 22 - k. 2107 – 2109, t. XI, email z dnia 20 marca 2015 r. - k. 2096, t. XI, opinia biegłego - k. 4594, t. XXIII, 4640 i 4644, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 189.031,76 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 22 ( Protokół Konieczności nr 22 - k. 2109 ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 22 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Pozwany nie kwestionował zasadności Protokołu Konieczności nr 22 ( protokół przerobowy PK 22 - k. 1215, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, email z dnia 20 marca 2015 r. - k. 2096, oświadczenie z dnia 18 kwietnia 2015 r. - k. 2119 ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 189.031,76 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2134, potwierdzenie doręczenia - k. 2135 ). XXI. Protokół Konieczności nr 23 W dniu 19 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 23, dotyczący świadczenia usługi Participant Logistic Managera (PLM) i Participant Environmental Manager (PEM) przez M. P. . Obowiązek ustanowienia osoby do pełnienia wskazanej funkcji wynikał z regulaminu organizacyjnego (...) ( Protokół Konieczności nr 23 - k. 2166 – 2167, t. XI, wydruk regulaminu wraz z tłumaczeniem - k. 2136 – 2141, t. XI, wyznaczenie PLM i PEM - k. 2142 – 2148, t. XI ). M. P. podejmował działania związane z logistyką na obiekcie Pawilonu ( email z dnia 17 sierpnia 2015 r. - k. 2153 – 2158, t. XI, tablica informacyjna na obiekcie - k. 2159, t. XI ). Koszt pełnienia funkcji PLM i PEM od dnia powołania wynosił 29.400 netto (36.162 zł brutto) miesięcznie ( Protokół Konieczności nr 23 - k. 2166 – 2167, t. XI ). W dniu 11 września 2015 r. do Zamawiającego skierowała pismo Spółka (...) , w którym wskazała wysokość należnej kwoty za usługi świadczone przez M. P. w okresie od listopada 2014 r. do września 2015 r. na kwotę 558.726,45 zł ( pismo easyLog - k. 2178 – 2180, t. XI ). Zamawiający w korespondencji mailowej wskazywał, że w zakresie Protokołu Konieczności nr 23 nie posiada informacji wiarygodnych i udokumentowanych, wskazujących na skalę zaangażowania M. P. , które są konieczne do podjęcia decyzji o jego zaangażowaniu ( email z dnia 9 kwietnia 2015 r. - k. 2098, t. XI ). Zamawiający w piśmie z dnia 1 października 2015 r. ostatecznie odmówił zapłaty, wskazując że nie zawierał umowy na tego rodzaju usługi ani z Wykonawcą, ani z M. P. . Pozwany wskazał, że działania te były poza przedmiotem umowy ( pismo (...) - k. 2181 – 2182, t. XI ). Wykonawca za świadczone przez M. P. usługi PLM i PEM wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 30 listopada 2015 r., na kwotę w wysokości 759.557,53 zł brutto, z terminem płatności do 30 grudnia 2015 r. ( faktura VAT nr (...) - k. 1573, t. VIII ). Pozwany pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. odmówił zapłaty, wskazując na brak istnienia umowy mogącej być podstawą roszczenia ( pismo (...) z dnia 30 grudnia 2015 r. - k. 1574, t. VIII ). XXII. Protokół Konieczności nr 24 W dniu 24 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 24, dotyczący wprowadzenia przez Zamawiajacego zmiany do Dokumentacji Projektowej powodującej konieczność poniesienia dodatkowych wydatków w związku z wprowadzeniem balustrad szklanych schodów wewnętrznych w osiach 5 – 7 oraz poręczy przyściennych w osiach 3 – 5 i 3 – 7. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 24 - k. 2186 – 2188, t. XI, opinia biegłego - k. 4594, t. XXIII, 4640 i 4645, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 150.998,18 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 24 ( Protokół Konieczności nr 24 - k. 2186 – 2188, t. XI ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 24 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Pozwana wskazywała, że protokół nr 24 jest zasadny ( protokół przerobowy PK 24 - k. 1216, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VII, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, email z dnia 20 marca 2015 r. - k. 2096, t. XI, oświadczenie z dnia 18 kwietnia 2015 r. - k. 2119, t. XI ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 150.998,18 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2219, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2220, t. XII ). XXIII. Protokół Konieczności nr 25 Wykonawca poniósł także koszty dodatkowe związane z przyspieszeniem realizacji Pawilonu Polski, wynikającej z opóźnień w początkowej fazie prac. Ustalenia dotyczące przyspieszenia prac zostały określone w Protokole Konieczności nr 25 i obejmowały: a. zmianę rodzaju betonu z klasy C25/30 na klasę C35/45, który prowadził do skrócenia czasu wiązania z jednego tygodnia do trzech dni, przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości. Koszt tej zmiany wyniósł 31.051,35 zł brutto, b. zastosowanie podpór tymczasowych, celem zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami, które mogłyby być spowodowane przedwczesnym wytężeniem elementów żelbetowych oraz celem umożliwienia wczesnej pielęgnacji betonu. Koszt tej zmiany wyniósł 95.005,20 zł brutto, c. zatrudnienie dodatkowych pracowników do wykonania robót zbrojarskich, szalunkowych, instalacyjnych i wykończeniowych w okresie od dnia 26 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. oraz wydłużenie dziennego czasu pracy. Koszt zatrudnienia dodatkowych pracowników wyniósł 440.143,20 zł brutto, a koszt wydłużenia czasu pracy 375.361,56 zł brutto, d. wprowadzenie realizacji prac w okresie od 28 marca 2015 r. do 26 kwietnia 2015 r. w soboty i niedziele, celem realizacji większej ilości prac. Koszt dodatkowych dni w które pracownicy wykonywali pracę wyniósł 792.257,76 zł, e. zaangażowanie dodatkowych pracowników, pracujących w nocy. Koszt wyniósł 427.744,80 zł, f. zmianę koncepcji systemu mocowania płyt. Koszt tej zmiany wyniósł 209.100 zł. Sumaryczne koszty dodatkowych prac i zatrudnienia dodatkowych pracowników wyniosły 2.844.796,64 zł. Prace te nie były konieczne dla realizacji przedmiotu umowy i nie były objęta jej zakresem. Nie było także możliwości ich przewidzenia ( protokół konieczności nr 25 - k. 1912 - 1917, t. XI, faktury wystawione przez podwykonawców załączone na płycie DVD, nota księgowa nr (...) - k. 1946, t. X, opinia biegłego - k. 4596, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV ). Protokół konieczności przekazano stronie pozwanej w dniu 23 marca 2015 r., jednakże pozwana odmówiła jego akceptacji, wskazując że nie otrzymała materiałów od wykonawcy, pokazujących pracochłonności z podziałem na branże ( email z 9.04.2015 r. - k. 2098, t. XI ). W odpowiedzi na zastrzeżenia strony pozwanej, Wykonawca sporządził i przekazał pozwanemu Protokół Konieczności nr 25A, obejmujący zmianę materiałów, parametrów technicznych i technologii wykonania robót oraz nr 25B dotyczący zatrudnienia dodatkowych pracowników ( protokoły konieczności 25A i 25B - k. 1918 – 1921 i 1923 – 1925, t. X, protokół przerobowy PK 25A - k. 1922, t. X, protokół przerobowy PK 25B - k. 1926, t. X ). Wykonanie ww. prac potwierdzono w Protokole z czynności odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Za wykonane prace i koszty zatrudnienia dodatkowej załogi Wykonawca wystawił notę księgową nr (...) z dnia 16 września 2015 r. na kwotę 2.844.796,64 zł ( pismo przewodnie - k. 968, t. V, protokół odbioru częściowego - k. 1195 - 1200, t. VII, nota księgowa - k. 969, t. V ). XXIV. Protokół Konieczności nr 26 W dniu 24 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 26, dotyczący rozszerzenia zakresu (wyposażenia) okuć drzwi aluminiowych oznaczonych numerami: D2, D6, D7, D0.1, D0, D2.1, D10.1, D10.2, D10.3, D10. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 26 - k. 2221 – 2223, t. XII, opinia biegłego - k. 4594, t. XXIII, 4640 i 4645, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 42.788,35 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 26 ( Protokół Konieczności nr 26 - k. 2221 – 2223, t. XII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 26 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 26 - k. 1217, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, dokumentacja fotograficzna - k. 2231 – 2251, t. XII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 42.788,35 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2257, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2258, t. XII ). XXV. Protokół Konieczności nr 27 W dniu 24 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 27, dotyczący wykonania instalacji Audio – Video w budynku Pawilonu Polski, obejmujący w szczególności instalację rozdzielnicy dedykowanej systemu AV w pomieszczeniu 0.19, instalację dodatkowego zasilania kalejdoskopu, wykonanie dodatkowych obwodów I-fazowych dla projektorów i kloszy. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 27 - k. 2260 – 2263, t. XII, załącznik nr 1 do Protokołu Konieczności nr 27 - k. 2259, t. XII, opinia biegłego - k. 4595, t. XXIII, 4640 i 4645, t. XXIV ). Wartość prac ustalono na kwotę 326.442,02 zł ( Protokół Konieczności nr 27 - k. 2260 – 2263, t. XII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 27 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 27 - k. 1218, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 326.442,03 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2284, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2285, t. XII ). XXVI. Protokół Konieczności nr 28 W dniu 24 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 28, dotyczący wykonania doświetlenia kuchni z korytarza poprzez wstawienie okna wewnętrznego o wymiarach 3000 x 600 mm w ścianie wzdłuż osi E pomiędzy osiami 3 – 4. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 28 - k. 2294 – 2295, t. XII, opinia biegłego - k. 4595, t. XXIII, 4640 i 4645, t. XXIV ). Wynagrodzenie Wykonawcy określono na kwotę 5.904 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 28 ( Protokół Konieczności nr 28 - k. 2294 – 2295, t. XII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 28 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 28 - k. 1219, t. VI, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, dokumentacja fotograficzna - k. 2314 – 2315, t. XII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 5.904 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2323, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2324, t. XII ). XXVII. Protokół Konieczności nr 29 W dniu 24 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 29, dotyczący wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany do Dokumentacji Projektowej polegającej na konieczności wykonania i montażu logo Pawilonu Polski w formie neonu na frontowej elewacji Pawilonu. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 29 - k. 2325 – 2326, t. XII, opinia biegłego - k. 4595, t. XXIII, 4640 i 4645, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 39.999,60 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 29 ( Protokół Konieczności nr 29 - k. 2325 – 2326, t. XII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 29 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 29 - k. 1220, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, dokumentacja fotograficzna - k. 2330 – 2331, t. XII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 39.999,60 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2334, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2335, t. XII ). XXVIII. Protokół Konieczności nr 30 W dniu 27 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 30, dotyczący zmiany polegającej na zwiększeniu zakresu wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w Pawilonie Polski. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 24 - k. 2336 - 2337, t. XII, opinia biegłego - k. 4595, t. XXIII, 4640 i 4646, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 98.813,47 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 30 ( Protokół Konieczności nr 24 - k. 2336 – 2337, t. XII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 30 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Nie wykonano jednakże kompletu robót ( protokół przerobowy PK 30 - k. 1221, t. VII, k. 2340, t. XII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, dokumentacja fotograficzna - k. 2342 – 2364, t. XII, opinia biegłego - k. 4588, XXIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 56.323,85 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2367, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2368, t. XII ). XXIX. Protokół Konieczności nr 31 W dniu 26 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 31, dotyczący wykonania dodatkowej instalacji w postaci kanalizacji teletechnicznych celem doprowadzenia kabla światłowodowego operatora (...) . Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 31 - k. 2369 – 2370, t. XII, opinia biegłego - k. 4595, t. XXIII, 4640 i 4646, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 28.007,10 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 31 ( Protokół Konieczności nr 31 - k. 2369 – 2370, t. XII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 31 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 31 - k. 1222, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, dokumentacja fotograficzna - k. 2373, t. XII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 28.007,1 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2375, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2376, t. XII ). XXX. Protokół Konieczności nr 32 W dniu 27 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 32, dotyczący realizacji dodatkowych elementów szaty roślinnej – bylin. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 32 - k. 2377 - 2379, t. XII, opinia biegłego - k. 4595, t. XXIII, 4640 i 4646, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 147.858,30 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 32 ( Protokół Konieczności nr 32 - k. 2377 – 2379, t. XII ). Wykonanie prac potwierdzano Protokołem przerobowym PK 33 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. Mimo powyższego, nie wykonano kompletu robót ( protokół przerobowy PK 33 - k. 1223, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, email z dnia 11 kwietnia 2015 r. - k. 2100, t. XI, oświadczenie z dnia 18 kwietnia 2015 r. - k. 2119, t. XI, dokumentacja fotograficzna - k. 2383 – 2393, t. XII, opinia biegłego - k. 4589, t. XXIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 147.858,30 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2397, t. XII, potwierdzenie odbioru - k. 2398t. XII ). XXXI. Protokół Konieczności nr 33 W dniu 30 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 33, dotyczący zmian przeznaczenia pomieszczeń oznaczonych nr 0.07 oraz 1.07 i uzupełnieniem instalacji wodnej. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 33 - k. 2415 – 2416, t. XIII, opinia biegłego - k. 4596, t. XXIII, 4640 i 4646, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 61.432,31 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 33 ( Protokół Konieczności nr 33 - k. 2415 – 2416, t. XIII ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 33 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 33 - k. 1224, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X, dokumentacja fotograficzna - k. 2423 – 2426, t. XIII ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 61.432,31 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 2430, t. XIII, potwierdzenie odbioru - k. 2431, t. XIII ). XXXII. Protokół Konieczności nr 34 W dniu 30 marca 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 34, dotyczący wykonania dodatkowej klimatyzacji w postaci splitu naściennego w pomieszczeniu elektrycznym oznaczonym nr 0.16. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta jej zakresem. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( Protokół Konieczności nr 34 - k. 1811 - 1812, t. X, opinia biegłego - k. 4596, t. XXIII, 4640 i 4646, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 39.480,67 zł netto, tj. 48.561,22 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 34 ( protokół przerobowy PK 34 - k. 1819, t. X ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym PK 34 z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 34 - k. 1225, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 48.561,22 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 1827, t. X ). XXXIII. Protokół Konieczności nr 36 W dniu 14 maja 2015 r. sporządzono Protokół Konieczności nr 36, dotyczący zmiany dokonanej przez wykonawcę na skutek stwierdzonej wadliwości dokumentacji projektowej, w zakresie zastosowanych parametrów technicznych, materiałów, technologii wykonania podkonstrukcji stalowej ściany skrzynkowej wolnostojącej o symbolu W-1a oraz konstrukcji schodów zewnętrznych. Prace te były konieczne dla realizacji przedmiotu umowy i były możliwe do przewidzenia, ale nie wynikały z umowy w zakresie zmiany materiału ( Protokół Konieczności nr 36 - k. 1835 – 1837, t. X, opinia biegłego - k. 4596, t. XXIII, 4640 i 4646, t. XXIV ). Wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 287.042,24 zł netto, tj. 353.061,96 zł brutto na podstawie zestawienia stanowiącego załącznik do PK 36 ( protokół przerobowy PK 36 - k. 1860, t. X ). Wykonanie prac potwierdzono Protokołem przerobowym z dnia 18 maja 2015 r., stanowiącym załącznik do Protokołu odbioru częściowego robót nr 6 z dnia 22 maja 2015 r. ( protokół przerobowy PK 36 - k. 1227, t. VII, protokół z czynności odbioru częściowego robót - k. 1195 – 1200, t. VI, protokół z czynności odbioru robót - k. 1901, t. X ). Wykonawca za wykonane roboty wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2015 r., na kwotę w wysokości 353.061,96 zł brutto, doręczoną pozwanemu w dniu 5 czerwca 2015 r. ( faktura vat - k. 1890, t. X, potwierdzenie doręczenia - k. 1891, t. X ). XXXIV. Prace nieobjęte Protokołami Konieczności Poza powyższymi kosztami poniesionymi w związku z Protokołami Konieczności, wykonawca poniósł także koszty prac niewynikające z protokołów. Do kosztów tych należy zaliczyć: a) koszt dostawy i montażu 3 masztów flagowych (przy czym jeden z masztów dostarczono bezpłatnie), które dostarczono w dniu 29 kwietnia 2015 r. Maszty zostały zainstalowane prawidłowo, posłużyły następnie jako element reklamowy na stronie internetowej (...) Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia. Z tytułu dostarczenia masztów wystawiono fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. na łączną kwotę 12.550,41 zł brutto. Fakturę dostarczono pozwanemu w dniu 16 września 2015 r. Pozwany odmówił zapłaty, zwracając fakturę z adnotacją „bez księgowania” ( wydruk ze strony (...) , stan na dzień 19 czerwca 2015 r. - k. 1947, t. X, faktura VAT nr (...) - k. 1948, t. X, opinia biegłego - k. 4596, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV, faktura VAT nr (...) - k. 1956 i 1963, t. X, potwierdzenie wpływu - k. 1957, t. X, pismo pozwanego z 22.09.2015 r. - k. 1958, t. X ), b) wymianę uszkodzonych płyt chodnikowych, która nastąpiła na polecenie D. D. reprezentującego Zamawiającego. Z tytułu wykonanej czynności Wykonawca wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. na kwotę 10.355,12 zł brutto, przedstawioną pozwanemu tego samego dnia. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( pismo pozwanego z 20.05.2015 r. - k. 1949, t. X, ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług Operatora Pawilonu Polski podczas Światowej Wystawy (...) - k. 1586 – 1604, t. VIII, opis przedmiotu zamówienia - k. 1605 – 1613, t. IX, faktura VAT nr (...) - k. 1969, t. X, opinia biegłego - k. 4597, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV ), c) malowanie chodnika przed Pawilonem Polski na zlecenie D. D. , zaakceptowane przez A. A. , wykonane w dniach 12-15 maja 2015 r. Z tytułu wykonanych prac, Wykonawca wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. na łączna kwotę 19.093,84 zł. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( pismo pozwanego z 22.09.2015 r. - k. 1958, t. X, faktura VAT nr (...) - k. 1972, t. X, opinia biegłego - k. 4597, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV ), d) relokację rzeźby umieszczonej przed Pawilonem Polski na zlecenie Zamawiajacego, z uwagi na fakt, iż blokowała ona dostęp do Pawilonu. Wynagrodzenie określono na kwotę 31.712,57 zł brutto, w oparciu o którą wystawiono następnie fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( email P. R. do M. P. z 06.03.2015 r. - k. 636 – 638, t. IV, pismo pozwanego z 22.09.2015 r. - k. 1958, faktura VAT nr (...) - k. 1975, t. X, opinia biegłego - k. 4597, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV ), e) wynajem sprzętu nagłośnieniowego, miksera i 6 mikrofonów wraz z dwuosobową obsługą podczas ceremonii otwarcia Pawilonu Polskiego, na zlecenie pozwanego, na dzień 1 maja 2015 r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr (...) w dniu 16 września 2015 r., opiewającą na kwotę 32.515,09 zł brutto. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( wiadomość email z 27.04.2015 r. - k. 1976, t. X, korespondencja email z 26.04.2015 r. - k. 1979 – 1980, t. X, pismo pozwanego z 20.05.2015 r. - k. 1949, t. X, faktura VAT nr (...) - k. 1959, t. X, potwierdzenie wpływu - k. 1960, t. X, opinia biegłego - k. 4597, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV ), f) wynajem 30 flag z masztami wewnętrznymi o wysokości 2,5 m w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 października 2015 r., dokonany na zlecenie Zamawiającego. Wynagrodzenie określono na kwotę 12.943,41 zł obejmujące wynajem oraz 9.319,61 zł tytułem transportu. Wykonawca wystawił za wykonaną usługę fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. na kwotę 22.263,02 zł brutto. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( pismo pozwanego z 20.05.2015 r. - k. 1949, t. X, pismo pozwanego z 22.09.2015 r. - k. 1958, t. X, faktura VAT nr (...) - k. 1965, t. X, potwierdzenie wpływu - k. 1966, t. X, opinia biegłego - k. 4597, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV ), g) wykonanie elementów dekoracji Pawilonu Polski dokonane na zlecenie Zamawiającego z dnia 18 kwietnia 2015 r., polegające na montażu zawieszeń pod projektory, kotwienia ściany do projekcji do posadzki/fundamentu oraz sztankietów w Sali Regionów. Wartość wynagrodzenia ustalono na kwotę 21.894 euro. Wykonawca wystawił z tego tytułu fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. na kwotę 92.160,60 zł brutto. Praca ta nie była konieczna dla realizacji przedmiotu umowy i nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( oferta na wykonanie elementów dekoracji - k. 1995, t. X, pismo pozwanego z 22.09.2015 r. - k. 1958, t. X, faktura VAT nr (...) - k. 1961, t. X, potwierdzenie wpływu - k. 1962, t. X, opinia biegłego - k. 4597, t. XXIII, 4642 i 4647, t. XXIV ), h) usługę serwisową w Pawilonie Polskim polegającą na usuwaniu usterek i bieżącej konserwacji Pawilonu w trakcie trwania Światowej Wystawy (...) , m.in. przegląd agregatów chłodniczych, centrali wentylacyjnych, układu solarnego i innych elementów wyposażenia. Wynagrodzenie określono na kwotę 53.900,62 zł brutto. Wykonawca wystawił pozwanemu z tego tytułu fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. Prace te były konieczne do funkcjonowania obiektu ale nie były objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości ich przewidzenia ( faktura VAT nr (...) - k. 2007, t. XI, opinia biegłego - k. 4597, t. XXIII, 4642 i 4648, t. XXIV ), i) przygotowanie planu awaryjnego dla Pawilonu Polski przez P. R. . Wykonawca ustnie zwrócił się w sprawie oferty sporządzenia takiego dokumentu, za który ustalono wynagrodzenie na kwotę 10.523,50 zł brutto. Wykonawca z tego tytułu wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 16 września 2015 r. Praca ta była konieczna do funkcjonowania obiektu ale nie była objęta zakresem umowy. Nie było także możliwości jej przewidzenia ( plan awaryjny (...) - k. 2009 – 2031, t. XI, faktura VAT nr (...) - k. 2008, t. XI, opinia biegłego - k. 4597, t. XX

[... tekst skrócony ...]